中国电建江西水电公司华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程(标段2:300MW)合同项目集电线路工程1标段采购项目公开询比采购公告
华能新疆哈密伊吾华粤风启 70 万千瓦新能源项目 PC 承包工程项目(标段 2:300MW )
集电线路工程 1 标段专业分包标段询比采购公告
(采购编号:PC-0128-26J5-FP0085 )
1.采购条件
中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目(标段2:300MW),项目业主为华粤风启(伊吾)新能源发电有限公司,资金已落实。其中华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目(标段2:300MW)包含的集电线路工程1标段专业标段已得到业主认可,具备采购条件,中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人,现对该项目进行集电线路工程1标段专业工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人,均可向采购人获取华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目(标段2:300MW)集电线路工程1标段专业分包采购文件参与本项目集电线路工程1标段专业工程采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 建设地点:新疆维吾尔自治区哈密市。
2.2 项目概况及场地条件
2.2.1项目概况
场址所在区域淖毛湖镇平均风速达每秒7 - 8 米,且8级及以上大风天气多达115天,而且这里降水极少,避免了降水导致风机叶片升力减小、阻力增大的问题,减少了降水对发电效率的干扰,保障了风机在多数时段的稳定出力;该区域戈壁滩上常刮6 - 7级大风,夏季极端高温可达 45℃,冬季最低气温能至 -31.2℃。
2.2.2 场地条件
华能新能源广东分公司新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC工程规划容量700MW,位于新疆哈密市伊吾县境内,场区地理坐标介于北纬43°54’~44°04’,东经94°24’~94°34’之间,场址中心距离伊吾县直线距离约85km,距离哈密市152km。场区海拔高程为330m~520m,场址面积约145km2。主要为戈壁荒滩,场区附近有高速G7京新高速、伊吾县吐葫芦丝-淖毛湖镇公路经过,交通较为便利。
场址所在的淖毛湖镇区域的基本地震动峰值加速度值为0.10g,对应的抗震设防烈度为7 度。不同项目资料中对地震动反应谱特征周期记录略有差异,如部分项目显示为 0.40s,也有民爆物品储存库项目记录为 0.35s,但峰值加速度与抗震设防烈度的核心数据保持一致。场地内未发现滑坡、泥石流等其它不良地质作用和地质灾害。
2.3 工期要求
计划开工日期为2026年 04月 25 日,竣工日期为2026年 10月 30日,合同工期为 189 天,实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。
2.4 质量要求
工程质量符合《风力发电工程达标投产验收规程》标准。
2.5 采购范围
本标段为1标段,涉及L、M、N、P线路段的所有工作内容
本标段包含不限于【集电线路土石方开挖、土石方回填、铺沙盖砖、电缆标识桩等、柴油发电机基础工程。包含不限于机组变压器调试、柴油发电机接地、安装与调试、高低压电缆及电缆附件安装、防火堵料制作及安装、防火涂料制作及安装、电缆保护管制作及安装、电缆检查井制作及安装、电缆终端头及中间接头制作及安装、集电线路工程、架空线路(含跨越架搭设以及跨越公路施工)的建筑安装工程相关所有工作内容。包含但不限于设备基础、设备采购及附件等材料采购(除甲供设备)、安装、系统集成、试验检测并出具报告(包括到场试验)、箱变本体试验检测、塔筒内高压电缆试验、甲乙供材料送检、调试、试运行、催交、运输(二次倒运)、保险、接车、卸车、仓储保管、临时便道的恢复等。现场安全文明施工,冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施,竣工验收和维护保修,并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容,严格按照相关技术规范、图纸要求进行施工,包含不限于承包人应充分考虑人员、机械窝工及工期引发的所有索赔风险等,由此导致的费用不予调整,保证满足施工图和采购人下道工序施工要求,如因响应人原因造成的工期延误,引起其他分包出现窝工索赔等情况,采购人有权在与响应人的结算中扣除。】
2.5.1 配合发包人完成质检、验收、公路跨越、所有外部协调等相关工作。
2.5.2承包人要严格按照施工图进行施工,要杜绝超出施工红线图的占地;不得随意超挖,欠挖,增加渣场、取料场、临时施工便道等,承包人要在施工时不得超出施工红线图的占地,若超出征地红线的范围,承包人承担所有责任及损失。征占临时用地前,范围须经采购人确认,如发生未确认先征占或确认情况发生,全部责任由承包人自行负责,对发包人造成损失的,按损失情况的双倍在合同中扣除。
2.5.3集电线路界限范围:响应人应将高压电缆接至升压站一次高压开关柜及塔筒内环网柜,光纤的熔接与导通(升压站二次舱至塔筒内环网柜)由响应人承担。因响应人施工导致升压站构筑及设备损坏及安装过程中产生的一切后果由响应人全部承担。
2.5.4 承包人负责配合各项内外部检查及验收工作(包括但不限于:林业、水土保持、环境保护、消防检查、职业健康、安全检查等)。
2.5.5承包人负责本工程所有设备材料(包含甲供材)的堆场(包含不限于临时堆场的建设费和手续办理费用等)和看护保管、堆场的防护栏杆、警示标志等安全防护设施等;所涉及的费用已包含在综合单价内。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求:响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格,并具有电力工程施工总承包贰级及以上资质或输变电工程专业承包贰级及以上资质。
3.1.2企业资产(财务要求):/。
3.1.3 企业主要人员要求:/
3.1.4 企业工程业绩要求:提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。
3.1.5 企业资信要求:
(1)具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产
被接管、冻结及破产状态;
(2)响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生;
(3)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应;
(4)不被最高人民法院在“信用中国”网站(,gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址:);
(5)未被法院列为被执行人(查询网址:),且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的;(被法院列为被执行人(查询网址:),采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。)
3.2其他要求
3.2.1本次采购不接受联合体响应。
4.采购文件的获取
4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者,请于2026年 4 月 30 日 17 时 00 分前(北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”(https://bid.powerchina.cn)获取采购文件。响应人可在登录系统后,点击左侧“CA 办理”菜单,扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。
(1)已注册的供应商:明确响应标段,下载采购文件;
(2)未注册的供应商:登录“中国电建阳光采购网”(https://bid.powerchina.cn)右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册,完成注册后,明确响应标段,下载采购文件;
(3)登录中国电建阳光采购网首页-服务中心,可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册(供应商端)》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。
4.2 本次采购不提供纸质版采购文件,本次采购项目不收取标书费。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间,下同)为 2026 年 5月 6 日 10 时 30 分,响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。
响应工具下载:中国电建阳光采购网(https://bid.powerchina.cn)门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。
6.开标时间、地点、方式
6.1开标时间:2026年 5 月6日 10 时 30 分,地点为:江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司。
6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展,电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。
6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后,点击左侧“CA 办理”菜单,扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件,并严格按照要求进行在线制作,因操作流程失误造成的响应失败,将由响应人自行承担后果。
6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间,逾期将无法提交(电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成)。
6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。
6.6响应截止时间及递交地点如有变动,响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。
6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口:网站首页-服务中心-“登录系统,联系您的专属业务顾问”。
7.发布公告的媒介
本次采购公告在中国电建阳光采购网()上发布。
8.成交人数量:
成交人数量:1人。
9.联系方式
采 购 人:中国电建集团江西省水电工程局有限公司
地址:江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司
联 系 人:刘程诚
电话:15979115856
电子邮件:gcjzbbgs@126.com
10.监督机构
监督机构:中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室
监督电话:13870652644
11.提出异议的渠道和方式
11.1 对以上文件内容有异议的响应人,请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。
11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料,且须实名形式并加盖单位公章。
中国电建集团江西省水电工程局有限公司
2026年4 月25日
点击查看公告内容: 中国电建江西水电公司华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目 PC承包工程(标段2:300MW)合同项目集电线路工程1标段采购项目公开询比采购公告.pdf
华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工
程项目(标段2:300MW)
集电线路工程1标段专业分包标段询比采购公告
(采购编号:PC-0128-26J5-FP0085)
1.采购条件
中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源
项目PC承包工程项目(标段2:300MW),项目业主为华粤风启(伊吾)新能源发电有限公司,资金
已落实。其中华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目(标段2:300MW)
包含的集电线路工程1标段专业标段已得到业主认可,具备采购条件,中国电建集团江西省水电工程
局有限公司作为采购人,现对该项目进行集电线路工程1标段专业工程采购,凡具备承担本项目的资
质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人,均可向采购人获取华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千
瓦新能源项目PC承包工程项目(标段2:300MW)集电线路工程1标段专业分包采购文件参与本项目
集电线路工程1标段专业工程采购。
2.项目概况与采购范围
2.1建设地点:新疆维吾尔自治区哈密市。
2.2项目概况及场地条件
2.2.1项目概况
场址所在区域淖毛湖镇平均风速达每秒7-8米,且8级及以上大风天气多达115天,而且这里降水极
少,避免了降水导致风机叶片升力减小、阻力增大的问题,减少了降水对发电效率的干扰,保障了风机在
多数时段的稳定出力;该区域戈壁滩上常刮6-7级大风,夏季极端高温可达45℃,冬季最低气温能至
-31.2℃。
2.2.2场地条件
华能新能源广东分公司新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC工程规划容量700MW,位于新
疆哈密市伊吾县境内,场区地理坐标介于北纬43°54’~44°04’,东经94°24’~94°34’之间,场址中
心距离伊吾县直线距离约85km,距离哈密市152km。场区海拔高程为330m~520m,场址面积约145km2。
主要为戈壁荒滩,场区附近有高速G7京新高速、伊吾县吐葫芦丝-淖毛湖镇公路经过,交通较为便利。
场址所在的淖毛湖镇区域的基本地震动峰值加速度值为0.10g,对应的抗震设防烈度为7度。不同项目
资料中对地震动反应谱特征周期记录略有差异,如部分项目显示为0.40s,也有民爆物品储存库项目记录为
0.35s,但峰值加速度与抗震设防烈度的核心数据保持一致。场地内未发现滑坡、泥石流等其它不良地质作
用和地质灾害。
2.3工期要求
计划开工日期为2026年04月25日,竣工日期为2026年10月30日,合同工期为189天,实际开
工日期以发包人开工通知书记载时间为准。
2.4质量要求
工程质量符合《风力发电工程达标投产验收规程》标准。
2.5采购范围
本标段为1标段,涉及L、M、N、P线路段的所有工作内容
本标段包含不限于【集电线路土石方开挖、土石方回填、铺沙盖砖、电缆标识桩等、柴油发电
机基础工程。包含不限于机组变压器调试、柴油发电机接地、安装与调试、高低压电缆及电缆附件安装、
防火堵料制作及安装、防火涂料制作及安装、电缆保护管制作及安装、电缆检查井制作及安装、电缆终端
头及中间接头制作及安装、集电线路工程、架空线路(含跨越架搭设以及跨越公路施工)的建筑安装工程
相关所有工作内容。包含但不限于设备基础、设备采购及附件等材料采购(除甲供设备)、安装、系统集
成、试验检测并出具报告(包括到场试验)、箱变本体试验检测、塔筒内高压电缆试验、甲乙供材料送检、
调试、试运行、催交、运输(二次倒运)、保险、接车、卸车、仓储保管、临时便道的恢复等。现场安全
文明施工,冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施,竣工验收和维护保修,并满足业主方环境保护、
水土保持要求等全部内容,严格按照相关技术规范、图纸要求进行施工,包含不限于承包人应充分考虑人
员、机械窝工及工期引发的所有索赔风险等,由此导致的费用不予调整,保证满足施工图和采购人下道工
序施工要求,如因响应人原因造成的工期延误,引起其他分包出现窝工索赔等情况,采购人有权在与响应
人的结算中扣除。】
2.5.1配合发包人完成质检、验收、公路跨越、所有外部协调等相关工作。
2.5.2承包人要严格按照施工图进行施工,要杜绝超出施工红线图的占地;不得随意超挖,欠挖,
增加渣场、取料场、临时施工便道等,承包人要在施工时不得超出施工红线图的占地,若超出征地红线的
范围,承包人承担所有责任及损失。征占临时用地前,范围须经采购人确认,如发生未确认先征占或确认
情况发生,全部责任由承包人自行负责,对发包人造成损失的,按损失情况的双倍在合同中扣除。
2.5.3集电线路界限范围:响应人应将高压电缆接至升压站一次高压开关柜及塔筒内环网柜,光
纤的熔接与导通(升压站二次舱至塔筒内环网柜)由响应人承担。因响应人施工导致升压站构筑及设备损
坏及安装过程中产生的一切后果由响应人全部承担。
2.5.4承包人负责配合各项内外部检查及验收工作(包括但不限于:林业、水土保持、环境保护、
消防检查、职业健康、安全检查等)。
2.5.5承包人负责本工程所有设备材料(包含甲供材)的堆场(包含不限于临时堆场的建设费和
手续办理费用等)和看护保管、堆场的防护栏杆、警示标志等安全防护设施等;所涉及的费用已包含在综
合单价内。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求:响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格,并具
有电力工程施工总承包贰级及以上资质或输变电工程专业承包贰级及以上资质。
3.1.2企业资产(财务要求):/。
3.1.3企业主要人员要求:/
3.1.4企业工程业绩要求:提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。
3.1.5企业资信要求:
(1)具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产
被接管、冻结及破产状态;
(2)响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生;
(3)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应;
(4)不被最高人民法院在“信用中国”网站(www.cerditchina,gov.cn)或各级信用信息共享平台中列
入失信被执行人名单;财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址:http://wenshu.court.gov.cn/);
(5)未被法院列为被执行人(查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),且不能提供已经履行完毕
相应生效判决确定的义务的;(被法院列为被执行人(查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),采购人
认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)
3.2其他要求
3.2.1本次采购不接受联合体响应。
4.采购文件的获取
4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者,请于2026年4月30日17时00
分前(北京时间)通过“中国电建采购采购数智化平台”(https://bid.powerchina.cn)获取采购文件。响
应人可在登录系统后,点击左侧“CA办理”菜单,扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。
(1)已注册的供应商:明确响应标段,下载采购文件;
(2)未注册的供应商:登录“中国电建阳光采购网”(https://bid.powerchina.cn)右侧快捷入口-切
换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册,完成注册后,明确响应标段,下载采购文件;
(3)登录中国电建阳光采购网首页-服务中心,可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供
应商管理手册(供应商端)》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。
4.2本次采购不提供纸质版采购文件,本次采购项目不收取标书费。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间,下同)为2026年5月6日10时30分,响应人
应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。
响应工具下载:中国电建阳光采购网(https://bid.powerchina.cn)门户服务-下载中心-中国电建采购
采购平台投标管家。
6.开标时间、地点、方式
6.1开标时间:2026年5月6日10时30分,地点为:江西省南昌市青山湖区广州路2088号江
西水电公司。
6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展,电子响应文件的加密、提交等流
程须各响应人在线进行操作。
6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后,点击
左侧“CA办理”菜单,扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件,并严格按照要求
进行在线制作,因操作流程失误造成的响应失败,将由响应人自行承担后果。
6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和
在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间,逾期将无法提交(电子
响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成)。
6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。
6.6响应截止时间及递交地点如有变动,响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有
已获取响应文件的响应人。
6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口:网站首页-服务中心-“登录
系统,联系您的专属业务顾问”。
7.发布公告的媒介
本次采购公告在中国电建阳光采购网(https://bid.powerchina.cn/)上发布。
8.成交人数量:
成交人数量:1人。
9.联系方式
采购人:中国电建集团江西省水电工程局有限公司
地址:江西省南昌市青山湖区广州路2088号江西水电公司
联系人:刘程诚
电话:15979115856
电子邮件:gcjzbbgs@126.com
10.监督机构
监督机构:中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室
监督电话:13870652644
11.提出异议的渠道和方式
11.1对以上文件内容有异议的响应人,请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反
馈意见。逾期将不再受理。
11.2异议须有明确的请求和必要的证明材料,且须实名形式并加盖单位公章。
中国电建集团江西省水电工程局有限公司
2026年4月25日
