[神农架林区中心](复评)神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程评标结果公示(标段编号HBSN-202602SL-001001001)

【神农架林区中心】 (复评)神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程评标结果公示(标段编号HBSN-202602SL-001001001)

发布时间：2026-03-31 09:56 浏览： 次

附件： 评标结果公示附件HBSN-202602SL-001001001.zip

评标报告（公示版）

标段名称：【复核】神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程【第1次复议】

（一）符合要求的投标一览表

（二）否决投标的情况说明

（三）评分比较一览表或者经评审的价格

七、项目管理机构

（一）项目管理机构主要人员表

备注：本表后附所列人员与单位签订的劳动合同和社会保险凭证。社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证

号）、险种、缴费期限等；社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。属退休人员的须提供退休证明和投标单位的聘用协议（或劳务合同）。

项目经理范金鹏劳动合同

项目副经理刘斌劳动合同

技术负责人彭红霞劳动合同

专职安全生产管理人员望苏娥劳动合同

安全员林秋劳动合同

施工员望西雄劳动合同

质检员望松柏劳动合同

材料员段道芳劳动合同

资料员望开琴劳动合同

水利造价工程师陈卢伟劳动合同

工程技术部负责人王勰劳动合同

合同管理人员张东劳动合同

五、分包意向协议书

甲方：/（投标人名称）

乙方：/（接受分包合同企业名称）

乙方：/（接受分包合同企业名称）

…

鉴于甲方参加/（招标人名称）（以下简称招标人或发包人）/（项目名称）/（标

段名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。

在遵守《建筑法》《招标投标法》及其相关的法律法规规章的前提下，经甲乙双方友好协商

订立如下分包意向协议：

1．在本工程的投标阶段，甲方负责本工程投标文件编制活动，并处理与投标和中标有

关的一切事务。中标后，甲方负责合同订立和合同实施、组织和协调工作。

2.乙方按照甲方的要求提供分包工作投标所需的相关资料，包括但不限于资质、资格、

分包工作报价、技术文件、经营状况等资料，并对所提供资料的真实性负责。甲方为此提供

便利条件，未经乙方同意，甲方不得擅自降低乙方提供的分包工作报价。

3.甲方承诺中标后，就本协议约定的分包工作以分包合同的形式交由乙方承担；乙方承

诺按照分包合同的约定履行责任和义务并对甲方负责。甲方和乙方就分包工作对招标人（发

包人）承担连带责任。

4.甲方拟分包给乙方的工作、分包合同金额、分包合同金额占比如下：

5．本协议中接受分包合同的中小（小微）企业（乙方）与分包企业（甲方）之间不存

在直接控股、管理关系。

6.中标后，本协议是合同的组成部分，对甲乙双方有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式/份，甲方和乙方各执一份。

甲方：/（盖单位章），乙方：/（盖单位章）

法定代表人或其委托人：/（签字）法定代表人或其委托人：/（签字）

乙方：/（盖单位章）

法定代表人或其委托人：/（签字）

日期:/年/月/日

备注：1.本分包意向协议书适用于政府采购工程，可以分开签署。协议书由委托代理人签字

的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2.政府采购工程投标人未采用向中小（小微）企业分包的形式参加投标的，投标文件中

不需分包意向协议书，也无须盖单位章和签字。

3.政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大企业向中小企业

分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到一定比例的，分包意向协议书

应当按照第二章投标人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确接受分包

的中小企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明

接受分包的中小企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。

4.政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人允许大中型企业以向

一家或者多家小微企业分包的形式参加投标，且接受分包的小微企业承担的部分达到一定比

例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，分包意向协议书可以参照第二章投标人须知附

录三“政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额”的范围，明确接受分包的小微企业承

担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的小

微企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。

5.分包意向协议书后附接受分包的中小（小微）企业，能够承担分包工作所需的有效的

营业执照、企业资质证书（如需）、安全生产许可证（如需）、项目负责人资格证件的扫描

件。

六、中小企业声明函

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的

规定，本公司（联合体）参加神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）的神农架林区红坪镇高坪村铜铃河

山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）（以下简称本

工程）施工招标投标活动，本工程招标范围内的全部内容为符合政策要求的中小企业承建（承接）。相

关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（工作内容名称），属于建筑业（招标文件中明确

的所属行业）；承建（承接）企业为宜昌市东风水利水电工程建设有限公司（企业名称），从业人员112

人，营业收入为10132万元，资产总额为4871万元，属于小型企业；

2./（工作内容名称），属于/（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为/（企业

名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/中型企业／小型企业／微

型企业；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人

为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司（盖单位章）

日期：2026年3月5日

备注：1.政府采购工程的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准

规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，非政府采购工程的无需提供中小企业声明函。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标

截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为2014年6月

30日，上一年度数据是指2012年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，则上一年度数据是指

上个年度数据，例如投标截止日为2014年7月1日，上一年度数据是2013年度的数据。

3.监狱企业应当在本声明函后附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的

属于监狱企业的证明文件扫描件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件。

七、项目管理机构

（一）项目管理机构主要人员表

备注：本表后附所列人员与单位签订的劳动合同和社会保险凭证。社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证

号）、险种、缴费期限等；社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。属退休人员的须提供退休证明和投标单位的聘用协议（或劳务合同）。

（1）主要人员劳动合同与社会保险证明的扫描件

项目经理-董方

技术负责人-王志丹

项目副经理-郭赟鹏

工程部技术负责人-张显

合同管理人员-杨亚娟

专职安全生产管理人员-曹鑫琦

财务负责人-徐玉慧

造价工程师-李建勋

安全员-左闯

施工员-宋贺娟

质量（检）员-朱怡飞

I

材料员-杨梦豪

资料员-彭元浩

（2）社保缴费凭证

2025年07月

2025年08月

2025年09月

2025年10月

2025年11月

2025年12月

2026年01月

2026年02月

（二）项目经理简历表

备注：1.项目经理的证明资料按下列顺序附后，建造师资格证书、注册证书(不含临时)、安全生产考

核合格证书（B证）、职称证、学历证、业绩证明等扫描件。

2.项目经理业绩按投标人资格条件或评标办法的要求提供，否则视为无效项目经理业绩；

业绩证明包括中标通知书、合同、业主证明。拟任人员业绩年限从投标截止日往前推算，以合

同签订的日期为准，下同。

3.项目经理获奖的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的扫描件，获奖年限从投

标截止日往前推算，以奖励证书发出日期为准。

4.近三年是指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2018年7月1日，则近三年是指

2015年7月1日至2018年6月30日，其他年限的推算同理，下同。

建造师资格证

建造师注册证

安全生产考核B证

职称证

学历证

身份证

项目经理获奖的证明资料

项目人员在《湖北省水利建设市场主体信用信息平台》进行公开信息登记截图

项目经理业绩

中标公示网页截图及网址：

http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/projectDetails.html?infoid=1d416fa7-b2e4-4618-bc2a-2a2abcb85a0f&categorynum=001001002004

十一、投标人认为需提供的其他材料

信誉要求承诺1

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪

村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。我方在此承诺：

①没有被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上水利（或住建、公共资源

交易监督）行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；②没有

被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；③没有进入清算程序，或被宣告破产，

或其他丧失履约能力的情形；④在最近三年内没有发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行

政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；⑤没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信

息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；⑥没有被最高人民法院在“信用

中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入

失信被执行人名单；⑦在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目经理没有行贿犯罪行为。

特此承诺。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

没有被县级及以上行政管理部门处罚的承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪

村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。我方在此承诺：

没有被县级及以上行政管理部门暂停或取消投标资格或有其他违规违法行为被处罚的且处于有效

期内或公示期内；招标人在评审阶段、公示阶段、合同签订阶段、实施阶段若发现中标候选人有上述

行为的现象，取消其投标资格或中标资格，并上报行业主管部门和招投标监管部门并给予处罚，一切

后果由投标人自负。

特此承诺。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：，（签章）

2026年03月05日

投标证明材料真实性承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪

村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。我方在此承诺：

严格按要求如实提供真实有效的投标证明材料。在评审阶段、公示阶段、合同签订阶段若发现中

标候选人有弄虚作假（如投标文件中提供的业绩、造价、开竣工时间、合同签订时间等，人员证件、

财务审计报告中各项数据、企业资质、奖项等）、骗取中标资格的现象，将取消其投标资格或中标资

格，招标人将上报行业主管部门和招投标监管部门并给予处罚，一切后果由投标人自负。

特此承诺。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：，（签章）

2026年03月05日

项目经理中途不变更承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪

村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。我方在此承诺：

如中标，项目经理中途不变更，项目业主不定期检查到岗到位情况，一经发现按借用挂靠资质处

理，录入信用平台不良行为并按合同要求进行处罚，一切后果由投标人自负。

特此承诺。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：，（签章）

2026年03月05日

拟派的所有管理班子和技术负责人考勤承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪

村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。我方在此承诺：

如中标，保证中标后项目拟派所有管理班子和技术负责人，持证上岗，实行上岗刷脸考勤制度，

每月考勤不低于21.75天在岗，若达不到所规定的驻工地时间将视为不按合同约定履行责任和义务，

招标人将作为不良行为报行政主管部门录入信用信息平台，并按相关规定给予处罚，一切后果由投标

人自负。

特此承诺。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：，（签章）

2026年03月05日

没有出借资质，串通投标，弄虚作假等违法行为承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪

村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。我方在此承诺：

本企业在本项目投标中没有出借资质，串通投标，弄虚作假等违法行为。

特此承诺。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：，（签章）

2026年03月05日

工期承诺

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方郑重承诺，若我方中标，我方保证按照目标工期180日历天完成该工程（计划开工日期：2026

年03月16日；计划完工日期：2026年09月12日）。否则，工期每延误一天，我方愿意按1000

元/天的标准支付逾期违约金。全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的3%。同时，因我

方责任造成建设工期延误给发包人带来的其他损失（主要指由此导致的其他承包人索赔），我方应全

额赔偿发包人的损失。

特此承诺。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：，（签章）

2026年03月05日

质量目标承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪

村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。我方在此承诺：

若我方中标，我公司将依据招标文件的“技术标准和要求”以及国家、湖北省有关项目验收标准

的要求进行施工，并承诺如下：

一、质量目标：符合国家现行水利工程质量验收规范和标准合格及以上标准。

二、工程合格标准为：《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007（其中单元工程按

照《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》土石方工程、混凝土工程、地基处理与基础工程、

堤防工程、水工金属结构工程等九项最新标准执行，下同）所规定的合格标准。

三、质量返修措施：若施工质量未达到合格标准，我方将及时返修，如不按要求返工，发包人有

权不予计量，不予支付工程款。

四、质量违约经济处罚措施：若我方施工质量未达到合格标准，影响国家对整个项目的验收，我

方愿意向发包人按签约合同价的1.5%支付违约金。除非本工程“专用合同条款”另有约定外，其保修

期限按国家保修相关标准执行。

五、建立以总工程师为首的相关技术质量管理人员参与的项目技术质量管理体系。明确各自的

责任和工作内容,确保技术质量工作扎实有效的真正落到实处。在尊守法律.法规和相关规定的基础

上全面做好质量工作，确保工程质量达到优良。

六、严格按照施工规范，工艺流程，质量体系标准组织施工，精心制定严密的施工进度计划，

并本着“精干、高效、优化、强化”的原则配齐配强各类管理人员和技术人员，做到科学施工，确

保工程质量安全文明施工达到优良标准。

我方承诺创建优质工程，施工过程中严格按制订的管理措施执行。若本项目在验收时，不符合合格

标准，我单位承诺无条件进行返修并最终达到验收的合格标准为止，否则，我方愿向发包人按2万元/

次支付违约金。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，对我方具有合同约束

力。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：，（签章）

2026年03月05日

投标人承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪

村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。我方在此承诺：

（1）没有被县级及以上行政管理部门暂停或取消投标资格或有其他违规违法行为被处罚的且处于

有效期内或公示期内；招标人在评审阶段、公示阶段、合同签订阶段、实施阶段若发现中标候选人有

上述行为的现象，取消其投标资格或中标资格，并上报行业主管部门和招投标监管部门并给予处罚，

一切后果由投标人自负；（2）按要求如实提供真实有效的投标证明材料。在评审阶段、公示阶段、合

同签订阶段若发现中标候选人有弄虚作假（如投标文件中提供的业绩、造价、开竣工时间、合同签订

时间等，人员证件、财务审计报告中各项数据、企业资质、奖项等）、骗取中标资格的现象，将取消

其投标资格或中标资格，招标人将上报行业主管部门和招投标监管部门并给予处罚，一切后果由投标

人自负；（3）项目经理中途不能变更，项目业主不定期检查到岗到位情况，一经发现按借用挂靠资质

处理，录入信用平台不良行为并按合同要求进行处罚，一切后果由投标人自负；（4）保证中标后项目

拟派所有管理班子和技术负责人，持证上岗，实行上岗刷脸考勤制度，每月考勤不低于21.75天在岗，

若达不到所规定的驻工地时间将视为不按合同约定履行责任和义务，招标人将作为不良行为报行政主

管部门录入信用信息平台，并按相关规定给予处罚，一切后果由投标人自负。（5）承诺本企业在本项

目投标中没有出借资质，串通投标，弄虚作假等违法行为。（6）对本项目的工期、质量目标做出实质

性的承诺。

特此承诺。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：，（签章）

2026年03月05日

农民工工资支付专用帐户承诺

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方郑重承诺，若我方中标，我方保证在收到中标通知书后，及时到指定银行开设农民工工资支

付专用帐户，并到林区人社局劳动监察部门进行备案。

特此承诺。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

项目管理机构主要人员承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方承诺，若中标，我方拟派往神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神

农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）的拟派的项目经理、技术负责人、施工员、

质量（检）员、材料员、资料员、安全员等项目管理机构主要人员不相互兼任、不兼职其他项目职务，

若中标其项目管理人员不得变更。投标文件提供的所有人员为我单位正式职工，社会保险缴费单位均

是本单位。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

无在建承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架

林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）（以下简称“本工程”）的项目经理董方（项

目经理姓名）现阶段（投标截止时间之前）未同时在其它在建项目中担任项目经理。若违约我方将无

条件放弃评标结果后公示的工程建设项目的中标资格。

特此承诺

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

投标人不存在的其他情形

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪

村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。不存在下列任何一种情形：

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的；

（3）与本标段的其他投标人为同一单位负责人；

（4）本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务，但设计施工总承包的除外；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段提供招标代理服务；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；

（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上有关行政主管部门暂停

或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法

失信企业名单；

（16）被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网

（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；

（17）近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理被人民法院判决为行贿罪；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

信誉要求承诺2

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪

村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。我方在此声明：

1.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

2.没有被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上有关行政主管部门暂停

或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内；

3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违

法失信企业名单；

5.没有被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网

（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；

6.近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理没有被人民法院判决为行贿罪；

7.不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（18）目规定的不得存在其他情形。

特此承诺。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

工程质量承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

若我方中标，我公司将依据招标文件的“技术标准和要求”以及国家、湖北省有关项目验收标准

的要求进行施工，并承诺如下：

一、质量目标：符合国家现行水利工程质量验收规范和标准合格及以上标准。

二、工程合格标准为：《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007（其中单元工程按

照《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》土石方工程、混凝土工程、地基处理与基础工程、

堤防工程、水工金属结构工程等九项最新标准执行，下同）所规定的合格标准。

三、质量返修措施：若施工质量未达到合格标准，我方将及时返修，如不按要求返工，发包人有

权不予计量，不予支付工程款。

四、质量违约经济处罚措施：若我方施工质量未达到合格标准，影响国家对整个项目的验收，我

方愿意向发包人按签约合同价的1.5%支付违约金。除非本工程“专用合同条款”另有约定外，其保修

期限按国家保修相关标准执行。

五、建立以总工程师为首的相关技术质量管理人员参与的项目技术质量管理体系。明确各自的

责任和工作内容,确保技术质量工作扎实有效的真正落到实处。在尊守法律.法规和相关规定的基础

上全面做好质量工作，确保工程质量达到优良。

六、严格按照施工规范，工艺流程，质量体系标准组织施工，精心制定严密的施工进度计划，

并本着“精干、高效、优化、强化”的原则配齐配强各类管理人员和技术人员，做到科学施工，确

保工程质量安全文明施工达到优良标准。

我方承诺创建优质工程，施工过程中严格按制订的管理措施执行。若本项目在验收时，不符合合格

标准，我单位承诺无条件进行返修并最终达到验收的合格标准为止，否则，我方愿向发包人按2万元/

次支付违约金。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，对我方具有合同约束

力。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

创建优质工程并有相应完善的管理措施承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪

村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。如果中标，承诺施工过程中严格按制订的管理措施执

行，创建优质工程。创优质工程管理措施如下：

1）创优质工程目标

建立以总工程师为首的相关技术质量管理人员参与的项目技术质量管理体系。明确各自的责任和

工作内容,确保技术质量工作扎实有效的真正落到实处。在尊守法律.法规和相关规定的基础上全面做

好质量工作，确保工程质量达到优良。

严格按照施工规范，工艺流程，质量体系标准组织施工，精心制定严密的施工进度计划，并本着

“精干、高效、优化、强化”的原则配齐配强各类管理人员和技术人员，做到科学施工，确保工程质

量安全文明施工达到优良标准。

经过五个标准化管理，即:驻地建设标准化管理、实验室建设标准化管理、拌合站和预制场建设标

准化管理、施工现场（含便道)安全和文明施工标准化管理;实现总体工程优良、结构工程精品、附属

工程协调，争创国家优质工程奖。

（1）创优进度目标―创造良好的施工环境，提供有效技术支持;加强各方面的协调，进度满足业

主的总体进度节点计划。

（2）创优投资目标土建工程、附属工程等预算投资实行总体和分部综合控制，总体计划合理;

（3）创优安全目标安全生产零事故。

（4）创优文明施工目标完善文明施工制度和措施，严格规范现场施工作业，狠抓文明施工管理，

做到工完场清，注重环境保护，建设文明施工标准化施工，使整个施工现场成为一道亮丽的风景线。

（5）创优廉政目标建设期严禁出现出现违纪现象、打造阳光工程。

2）创优质工程保障措施

（1）本项目建立“政府监督，社会建立，承包人自检，业主抽检”的四级质量、安全保证体系;

实行项目经理负责制的领导机构，确保制度健全、人员到位、物资到位和质量、安全保证体系的通畅

运行。

（2）用“铁的心肠、铁的面孔、铁的手段”管理工程质量，不合格的人员坚决不准进场、不合格

的材料坚决不准进场、不合格的设备坚决不准进场、不合格的工程坚决推到重来。

（3）用制度和办法保障工程质量，严格执行“三级技术交底和施工会审制度、开工审批制度、工

程质量与事故报告制度”;坚决贯彻“原材料准入制、模板准入制、首件工程认可制与样板工程评审推

广制、日报制度、拌合站管理办法和竣工文件管理办法等”;严格执行“工程质量责任追究制度”。

3）建立质量责任制

建立项目经理、技术负责人、质量工程师、工程技术人员、施工负责人员等有关人员组成创优

领导小组。将ISO9001质量体系要素分配到各职能部门，具体落实到每个部门、每个岗位。然后根

据工程的特点和难度，组成相应的QC质量攻关活动小组。从工程质量的事前、事中、事后三个阶段，

针对工程施工中可能产生的隐患和通病采取预控措施。使工程质量事事有人管、人人有职责、措施

有落实、质检有标准的质量保证体系有效运行。

4）精心编制关键工序、特殊工序的施工作业设计

根据工序的性质、规模、特点、结构形式，事前由技术负责人组织编制好作业指导书，由工程

管理部负责进行技术交底，由质安检监人员检查和监督。做好施工过程中对质量要求、操作规程、

质量巡视检查与隐蔽工程检查工作。例如对混凝土质量提出对策，要求混凝土质量处于受控和稳定

状态，制定监控措施。

5）严格把好材质关

工程上使用的原材料、半成品和各种加工预制品要坚持检验制度。一、是要有建筑产品认可证；

二、是要有质量证明书和试验报告；三、是成品或产品要进行标识。从而杜绝不合格材料、产品用

在工程上。必要时对已有合格材质证明的材料进行复检，根据使用部位及时转抄材质证明资料，便

于追查。这是一项重要工作，必须常抓不懈，贯穿工程施工的全过程。

6）坚持自检、互检和预检制度的落实

各工种操作员应该自觉进行自检，班组内部成员之间应进行互检；上道工序转入下道工序之前

各工种负责人应进行交接检查。这样能及时发现问题，及时纠正，将分项工程施工中产生的不合格

品清除在萌芽状态之中，保证分项工程质量达优达良，从而以分项工程优良来保证总体工程质量优

良。

7）狠抓质量通病的防治和成品保护工作

防治质量通病，结构部分要治“粗”治“裂”；平面立面要防“漏”防“变”。成品保护要采

取“护”、“包”、“盖”、“封”等有效措施。“护”就是保护成品不被踩坏、撞坏；“包”就

是进行包裹防污染；“盖”就是表面覆盖防损伤；“封”就是局部封闭防损坏。

8）建立以总工程师为首的相关技术质量管理人员参与的项目技术质量管理体系。明确各自的责

任和工作内容,确保技术质量工作扎实有效的真正落到实处。在尊守法律.法规和相关规定的基础上

全面做好质量工作，确保工程质量达到优良。

9）严格按照施工规范，工艺流程，质量体系标准组织施工，精心制定严密的施工进度计划，并

本着“精干、高效、优化、强化”的原则配齐配强各类管理人员和技术人员，做到科学施工，确保

工程质量安全文明施工达到优良标准。

我方承诺创建优质工程，施工过程中严格按制订的管理措施执行。若本项目在验收时，不符合

优良标准，我单位承诺无条件进行返修并最终达到验收的合格标准为止，否则，以扣除合同约定价的

2%作为违约金。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

施工过程中保障施工人员权益承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪

村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。如果中标我方承诺：

将严格按照《水利系统防止拖欠工程款和农民工工资的若干意见》（水建管［2008］75号）和《建

设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发〔2004〕22号）文件的要求，依法与农民工签订劳动

用工合同合同中包含工资支付、劳动条件等具体条款，在本工程施工过程绝不拖欠农民工和其他施工人

员工资，保障施工人员的权益（包括但不限于为施工人员办理相关保险、不拖欠施工人员工资、保障施

工人员福利等）。如若出现拖欠农民工和其他施工人员工资的违约行为，我方愿向发包人按2万元/次支

付违约金。且我方愿按不低于招标文件专用合同条款的要求进行支付违约处罚。

另外，我司将成立有专人负责的民工权益保障专职部门，部门人员由项目经理、预算部经理、财

务部经理、民工权益保障专员组成；项目经理兼任民工权益保障部门经理，与贵司民工权益保障部工

作对接；承诺认真履行职责，做好本公司在贵司承建的施工项目的民工用工和管理工作，足额支付劳

务分包单位的工程款，确保按时足额将民工工资发放到民工本人，安排好本公司民工的生活，做好本

公司民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。

我司承诺将民工权益保障工作的绩效作为工程款支付依据之一（工程进度款支付除应附确认的形

象进度资料之外，同时应附确认的民工权益保障合格资料），我司在合同履行过程中，将按贵司要求

按时如实填报有关民工权益保障资料。如果我司违反承诺，则同意贵司的进度款分两步支付，先支付

上月（期）民工工资，待我司发放民工工资完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额。

特此承诺

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

项目经理和技术负责人月驻工地时间、不随意更换承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪

村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。如果中标作出以下承诺：

我公司将严格按照招标文件要求，未经发包人同意，项目经理及项目技术负责人每月驻场工作时间

不少于22天。贵方（或授权监理人）有权对我方项目经理和项目技术负责人到位及驻场工作情况进行

考核，若发现我方项目经理、技术负责人月驻场工作时间不能满足22天的承诺，且未事先得到贵方的

同意时，其驻场时间每少1天，我方愿意向发包人按2000元/日•人支付违约金。项目经理短期离开

施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

我公司将严格按照招标文件要求，项目经理及项目技术负责人不兼职其他项目职务，对上述人

员不随意更换。若必需更换时，须经贵方同意；如若未经发包人同意擅自更换项目经理及项目技术

负责人的，我方愿意向发包人按2万元/人•次支付违约金。

特此承诺

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

投标人不存在的其他情形3

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪

村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。严格按照招标文件要求，不存在下列任何一种情形：

9.2.1下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他施工单位；

（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人等主要管理人员不是本单位

人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.4有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。

9.2.5有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。

（2）使用伪造、变造的许可证件；

（3）提供虚假的财务状况或者业绩；

（4）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（5）提供虚假的信用状况；

（6）其他弄虚作假的行为。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

安全生产承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方承诺，若中标，我方将严格执行招标文件的“技术标准和要求”、严格执行有关安全生产的

法律法规、技术规范和操作规程，确保该工程安全生产目标：按照《中华人民共和国安全生产法》及

国家、湖北省现行相关法规，达到合格标准。如发生任何安全事故，一切经济法律责任均由我方承担，

并接受上级主管部门的处罚。

特此承诺。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

文明施工承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方承诺，若中标，我方将严格执行招标文件的“技术标准和要求”以及文明施工的规章制度和

操作规程，确保工程文明施工目标达到湖北省安全文明施工标准化工地标准。如发生任何不文明施工

的行为所导致的一切经济法律责任均由我方承担，并接受上级主管部门的处罚。

特此承诺。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

不存在不良行为承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪村

铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。在参与投标活动中,我公司不存在：

1、串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的；

2、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的.

特此承诺。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

不拖欠民工工资承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方如能中标承建该工程项目，将按国家有关规定支付民工工资，不拖欠降低民工工资。如若出

现拖欠农民工和其他施工人员工资的违约行为，我方愿向发包人按2万元/次支付违约金。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，对我方具有合同约束

力。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

不转包、不违法分包的承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方在此郑重承诺：若我方中标承建参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项

目名称）神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）工程，我方将按照合同约定的

工期、质量标准完成并移交全部合同工程，不转包、不违法分包合同工程。若我方有转包、违法分包

行为，贵方有权终止合同，由此所造成的损失由我方全部承担。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，对我方具有合同约束

力。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

投标响应性承诺

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方郑重承诺，若我方中标，我公司承诺接受招标文件中合同协议各项条款：

一、有关工期：计划工期：180日历天；计划开工日期：2026年03月16日；计划完工日期：

2026年09月12日

二、投标有效期：自投标截止时间起90日内有效；

三、质量要求：符合国家现行水利工程质量验收规范和标准合格及以上标准；缺陷责任期：工程

竣工验收合格之日起24个月。安全生产目标：按照《中华人民共和国安全生产法》及国家、湖北省

现行相关法规，达到合格标准。；

四、技术标准和要求：不得低于《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)的技术标准和要

求以及本章要求。本章内容中与招标工程量清单不一致的,以招标工程量清单为准。本章最终技术要求

以批复的设计文件和国家及行业发布的最新技术标准和要求为准；

五、招标范围：工图纸、工程量清单、招标文件、答疑纪要及技术条件范围内全部工程施工以及

竣工后缺陷修复中的所有内容。

特此承诺！

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

投标有效期承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我公司在参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪

镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）的投标中，投标有效期为：自投标截止时间起90日内

有效，在此期间被你方接受的投标文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投

标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。如撤销或修改投标文件，自愿承担由此引起的法律

责任。

我方保证上述信息的真实和准确，愿承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

具有承担本标段施工的能力承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我公司在参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪

镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）的投标中，人员、设备、资金、信誉等方面都具有承担

本标段施工的能力。

我方保证上述信息的真实和准确，愿承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

主要施工设备承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我公司在参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪

镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）的投标，如中标，拟投入机械设备配置合理，各类型设

备规格品种齐全，充分满足本工程施工要求。

我方保证上述信息的真实和准确，愿承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年03月05日

企业法人营业执照

企业资质证书

安全生产许可证

开户许可证

企业主要负责人-安全生产考核合格证（A证）

项目人员在《湖北省水利建设市场主体信用信息平台》进行公开信息登记

（一）投标人基本情况

1-1投标人基本情况表

备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、企业主要负责人的安全生产考

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

核合格证等材料的扫描件。

2.投标人应当如实披露相关关联单位的情况，没有相关关联单位的明确填“无”。

（一）投标人基本情况

1-1投标人基本情况表

投标人名称湖北路源水利水电建筑工程有限公司

注册地址湖北省·武汉市·汉南区，邮政编码430090

1806405

联系人王曦明电话

3181

联系方式，http://

www.hbl

传真027-63961880网址

uyuan.c

n/

组织结构91421023060681493P

027-639

法定代表人姓名杨洋技术职称工程师电话

61880

高级工程，027-639

技术负责人姓名徐志龙技术职称，电话

师，61880

成立时间2013-01-31员工总人数:105

施工总承包·水利水

注册建造

企业资质等级电工程·水利水电工，30

师

程二级

91421023060681493高级职称

营业执照号，8

P人员

其中中级职称

注册资金4500.00（万元），33

人员

基本账户中国工商银行武汉市，初级职称

26

开户银行水果湖支行，人员

基本账户32020059192007398

技工41

账号49

许可项目：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、

维修和试验，地质灾害治理工程施工，建筑劳务分包，施工专业

作业，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门

经营范围批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工，生态

恢复及生态保护服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染

防治服务，水污染治理，土石方工程施工，对外承包工程，普通

机械设备安装服务，水利相关咨询服务，建筑材料销售。（除许

可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：

无、

与本单位存在控股与被控股关系的单位：

关联单位

无、

与本单位存在管理与被管理关系的单位：

无、

备注/

备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、企业主要负责人的安全生产考

核合格证等材料的扫描件。

2.投标人应当如实披露相关关联单位的情况，没有相关关联单位的明确填“无”。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

附：

（一）投标人基本情况

1-1投标人基本情况表

投标人名称湖北路源水利水电建筑工程有限公司

注册地址湖北省·武汉市·汉南区，邮政编码430090

1806405

联系人王曦明电话

3181

联系方式，http://

www.hbl

传真027-63961880网址

uyuan.c

n/

组织结构91421023060681493P

027-639

法定代表人姓名杨洋技术职称工程师电话

61880

高级工程，027-639

技术负责人姓名徐志龙技术职称，电话

师，61880

成立时间2013-01-31员工总人数:105

施工总承包·水利水

注册建造

企业资质等级电工程·水利水电工，30

师

程二级

91421023060681493高级职称

营业执照号，8

P人员

其中中级职称

注册资金4500.00（万元），33

人员

基本账户中国工商银行武汉市，初级职称

26

开户银行水果湖支行，人员

基本账户32020059192007398

技工41

账号49

许可项目：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、

维修和试验，地质灾害治理工程施工，建筑劳务分包，施工专业

作业，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门

经营范围批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工，生态

恢复及生态保护服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染

防治服务，水污染治理，土石方工程施工，对外承包工程，普通

机械设备安装服务，水利相关咨询服务，建筑材料销售。（除许

可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：

无、

与本单位存在控股与被控股关系的单位：

关联单位

无、

与本单位存在管理与被管理关系的单位：

无、

备注/

备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、企业主要负责人的安全生产考

核合格证等材料的扫描件。

2.投标人应当如实披露相关关联单位的情况，没有相关关联单位的明确填“无”。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

附：

（二）投标人信用信誉情况

2-1企业信誉声明

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下

列任何一种情形：

1.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

2.被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上有关行政主管部门

暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；

3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严

重违法失信企业名单；

5.被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http:

//zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；

6.近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理被人民法院判决为行贿罪；

7.法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（18）目规定的其他情形。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后

果。

投标人：湖北路源水利水电建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

备注：1.投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.1项的要求，在此对其信誉情况做出声

明。如上格式文件所示。如联合体投标，联合体各成员单位均应按要求填写本表。

2.近3年是指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2020年10月1日，则近3年

是指2017年10月1日至2020年9月30日。

3.招标人和评标委员会在评标过程中，应对各投标人（包括联合体各成员单位）的

严重违法失信企业、失信被执行人、行贿罪等情况进行查询，并将查询结果“截

图”附在评标报告中。

无行贿犯罪声明

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方拟参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神

农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。现就有关事宜

承诺如下：

我公司：湖北路源水利水电建筑工程有限公司；法定代表人：杨洋；拟任项

目经理：方潘潘；拟任技术负责人：梁珍珠在参加本项目的招投标活动近三年内

没有被人民法院判决为行贿罪记录。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，

对我方具有合同约束力。

特此承诺！

投标人：湖北路源水利水电建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

在“国家企业信用信息公示系统”查询截图

在信用中国网站查询截图，“”

在“中国执行信息公开网”查询截图

在“湖北公共资源交易电子服务系统信用信息”查询截图，-

在“中国裁判文书网”查询截图

2-2水利市场信用、安全生产标准化、获得奖励等情况

1.水利市场信用情况

备注：相关信用信誉的证明以获得证书进行认定，如为非证书形式体现的则提供相关证明文件。

2.安全生产标准化情况

备注：本表后附水利安全生产标准化等级证书的扫描件。

3.获得奖励情况

备注：1.近三年获得的奖励从投标截止日往前推算，以获奖证书或称号发出日期为准；

2.投标人施工的水利工程获得奖励的，或取得中国水利工程协会颁发的新工法，或获得省级及以上人民政

府颁发的科学技术进步奖的，均按以上顺序用此表填写，并在本表后附获奖证书等证明材料扫描件。

2-3管理体系认证情况

备注：本表后附管理体系认证证书扫描件。

2-4近年发生的诉讼和仲裁情况表3

备注：1.近三年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行施工承包合同有关的案件，不包括调

解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫

描件。

2.近三年从投标截止日往前推算，以仲裁裁决或判决书时间为准。

3.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”，并对所填报的内容真实性负责。

3-1近三年财务状况表

备注：1.本表后应附近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债

表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。投标截止日如在6月30日以

前，则近三年是指上上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2018年5月30日，

近三年是指2014年度、2015年度、2016年度。投标截止日如在6月30日以后，则近

三年是指上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2018年7月1日，近三年是指

2015年度、2016年度、2017年度。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标

人的数据为准。

2022年度财务审计报告

2023年度财务审计报告

六、中小企业声明函

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）

的规定，本公司（联合体）参加神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）的神农架林区红坪镇高坪村

铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）（以

下简称本工程）施工招标投标活动，本工程招标范围内的全部内容为符合政策要求的中小企业承建

（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（工作内容名称），属于建筑业（招标文件中

明确的所属行业）；承建（承接）企业为河南大河水利工程有限公司（企业名称），从业人员595人，

营业收入为42523.46万元，资产总额为24159.93万元，属于中型企业中型企业／小型企业／

微型企业；

2./（工作内容名称），属于/（招标文件中明确的所属行业）；承建（承

接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额

为/万元，属于中型企业／小型企业／微型企业；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负

责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

日期：2026年03月05日

备注：1.政府采购工程的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型

标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，非政府采购工程的无需提供中小企业声明

函。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为

2014年6月30日，上一年度数据是指2012年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，

则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为2014年7月1日，上一年度数据是2013

年度的数据。

3.监狱企业应当在本声明函后附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声

明函》扫描件。

十一、投标人认为需提供的其他材料

1、上传编制报价的水利造价工程师资格证书扫描件

2、工期、工程质量、投标范围、投标有效期承诺

我公司在此承诺：

1、计划工期：180日历天，计划开工日期：2026年03月16日，计划完工日期：2026年09月

12日。

2、工程质量要求：符合国家现行水利工程质量验收规范和标准合格及以上标准；缺陷责任期：

工程竣工验收合格之日起24个月。安全生产目标：按照《中华人民共和国安全生产法》及国家、

湖北省现行相关法规，达到合格标准。

3、投标范围：施工图纸、工程量清单、招标文件、答疑纪要及技术条件范围内全部工程施工

以及竣工后缺陷修复中的所有内容。

4、投标有效期：自投标截止时间起90日内有效。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司

法定代表人（签章）：

2026年3月5日

3、在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的承诺

我公司在此承诺：

我公司在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应的施工能力。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司

法定代表人（签章）：

2026年3月5日

4、投标人身份声明函

我公司在此声明：

本标段不接受联合体投标，我公司以独立投标人身份参与工程投标。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司

法定代表人（签章）：

2026年3月5日

5、信誉要求承诺

本公司在此承诺：

1.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

2.没有被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上有关行政主管部门

暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内；

3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重

违法失信企业名单；

5.没有被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网

（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；

6.近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理没有被人民法院判决为行贿罪；

7.不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（18）目规定的不得存在其他情形。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司

法定代表人（签章）：

2026年3月5日

6、项目管理机构主要人员其他要求承诺

本公司在此承诺：

1.项目管理机构主要人员不得相互兼职。

2.均在我单位注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位是我投标单位。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司

法定代表人（签章）：

2026年3月5日

7、施工设备要求承诺

本公司在此承诺：

我公司拟投入机械设备满足本项目的施工要求。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司

法定代表人（签章）：

2026年3月5日

8、不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

本公司在此承诺不存在下列情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的；

（3）与本标段的其他投标人为同一单位负责人；

（4）本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务，但设计施工总承包的除外；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段提供招标代理服务；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；

（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上有关行政主管部门暂

停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重

违法失信企业名单；

（16）被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网

（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；

（17）近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理被人民法院判决为行贿罪；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司

法定代表人（签章）：

2026年3月5日

9、投标人不得存在的其他情形承诺

我公司在此承诺不存在下列情形：

1.串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的；

2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司

法定代表人（签章）：

2026年3月5日

10、工程质量承诺

我公司在此承诺创建优质工程并在施工过程中严格按制订的管理措施执行，具体措施如下：

（1）组织项目部的质量检查工作，督促检查生产班组开展自检、互检和交接检，开展创优质

工程活动。（2）建立以总经理为组长，总工程师为副组长，项目部各业务部门负责人为成员的创

优领导小组，主持和组织工程创优活动，实行总工程师质量总负责，质量管理工程师专职监察。实

行各单项工程由施工负责人和技术负责人负责的质量负责制，使创优落实到人头和施工具体工作

中，做到层层包保。如若出现违反管理措施的违约行为，我方愿向发包人按10万元/次支付违约

金。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司

法定代表人（签章）：

2026年3月5日

11、其他承诺

我公司在此承诺;

1、承诺施工过程中保障施工人员权益（包括但不限于为施工人员办理相关保险、不拖欠施工

人员工资、保障施工人员福利等），依法与农民工签订劳动用工合同，合同中包含工资支付、劳动

条件等具体条款，在本工程施工过程绝不拖欠农民工和其他施工人员工资。如若出现拖欠农民工和

其他施工人员工资的违约行为，我方愿向发包人按5万元/次支付违约金。

2、承诺施工过程中保证项目经理和技术负责人月驻工地时间不少于21.75天。贵方（或授权

监理人）有权对我方项目经理和项目技术负责人到位及驻场工作情况进行考核，若发现我方项目经

理或项目技术负责人月驻场工作时间不能满足21.75天的承诺，且未事先得到贵方的同意时，其驻

场时间每少1天，我方愿意向发包人按5000元/日•人支付违约金。

3、承诺施工过程中不随意更换项目经理和技术负责人。若必需更换时，须经贵方同意。如若

未经发包人同意擅自更换的，我方愿意向发包人按10万元/人•次支付违约金。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司

法定代表人（签章）：

2026年3月5日

12、无失信信息或安全生产事故或质量事故承诺

我公司在此承诺不存在下列情形;

①投标人受到水利、发改或公共资源交易、住建行政主管部门公示的失信信息（以上述部门的

官方网站（含监管平台或信用信息平台）公示的信息为准），且在投标截止时仍在公示期内的。

②投标人近一年（从投标截止日往前推算，以相关部门的正式文件落款日期为准）承建的项目

发生过安全生产事故或质量事故并负有责任的。安全事故或质量事故的认定以相关部门官方网站

（含监管平台或信用信息平台）公示的信息为准。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司

法定代表人（签章）：

2026年3月5日

13、不变更管理人员承诺

我公司在此承诺：

我公司若中标，项目管理人员不得变更。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司

法定代表人（签章）：

2026年3月5日

14、响应招标文件承诺

我公司在此承诺：

我公司提供的证件资料均真实有效且全部响应招标文件的要求。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司

法定代表人（签章）：

2026年3月5日

五、分包意向协议书

甲方：/（投标人名称）

乙方：/（接受分包合同企业名称）

乙方：/（接受分包合同企业名称）

…

鉴于甲方参加/（招标人名称）（以下简称招标人或发包人）/（项

目名称）/（标段名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合

同（以下简称合同）。在遵守《建筑法》《招标投标法》及其相关的法律法规规章的前提下，

经甲乙双方友好协商订立如下分包意向协议：

1．在本工程的投标阶段，甲方负责本工程投标文件编制活动，并处理与投标和中标有

关的一切事务。中标后，甲方负责合同订立和合同实施、组织和协调工作。

2.乙方按照甲方的要求提供分包工作投标所需的相关资料，包括但不限于资质、资格、

分包工作报价、技术文件、经营状况等资料，并对所提供资料的真实性负责。甲方为此提供

便利条件，未经乙方同意，甲方不得擅自降低乙方提供的分包工作报价。

3.甲方承诺中标后，就本协议约定的分包工作以分包合同的形式交由乙方承担；乙方

承诺按照分包合同的约定履行责任和义务并对甲方负责。甲方和乙方就分包工作对招标人

（发包人）承担连带责任。

4.甲方拟分包给乙方的工作、分包合同金额、分包合同金额占比如下：

5．本协议中接受分包合同的中小（小微）企业（乙方）与分包企业（甲方）之间不存

在直接控股、管理关系。

6.中标后，本协议是合同的组成部分，对甲乙双方有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式/份，甲方和乙方各执一份。

甲方：/（盖单位章）乙方：/（盖单位章）

法定代表人或其委托人：/（签字）法定代表人或其委托人：/（签字）

乙方：/（盖单位章）

法定代表人或其委托人：/（签字）

日期:/年/月/日

备注：1.本分包意向协议书适用于政府采购工程，可以分开签署。协议书由委托代理人签字

的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2.政府采购工程投标人未采用向中小（小微）企业分包的形式参加投标的，投标文件

中不需分包意向协议书，也无须盖单位章和签字。

3.政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大企业向中小企

业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到一定比例的，分包

意向协议书应当按照第二章投标人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的

范围，明确接受分包的中小企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目

合同金额的占比。同时，声明接受分包的中小企业与分包企业之间是否存在直接控

股、管理关系。

4.政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人允许大中型企业以

向一家或者多家小微企业分包的形式参加投标，且接受分包的小微企业承担的部分

达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，分包意向协议书可以参照

第二章投标人须知附录三“政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额”的范围，

明确接受分包的小微企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金

额的占比。同时，声明接受分包的小微企业与分包企业之间是否存在直接控股、管

理关系。

5.分包意向协议书后附接受分包的中小（小微）企业，能够承担分包工作所需的有效

的营业执照、企业资质证书（如需）、安全生产许可证（如需）、项目负责人资格证

件的扫描件。

四、联合体协议书

/（所有成员单位名称）自愿组成/（联合体名称）联合体，共同参加/（项目名称）/

（标段名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、/（某成员单位名称）为/（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并

代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶

段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责

任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：/。按照上述分工，联合体成员单位各自所承

担的合同工作量比例如下：/。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式/份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：/（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：/（签字）

成员一名称：/（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：/（签字）

……

/年/月/日

备注:1.本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2.招标文件接受联合体投标，且投标人采用联合体投标的，投标文件应按招标文件要求及联合体

协议书分工提供相应的评审资料；未采用联合体投标的，投标文件不需要提供联合体协议书，也

无须盖单位章和签字。

3.政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大型企业与中小微企业组成

联合体形式投标，且联合体中的中小企业承担的部分达到一定比例的，联合体协议书第4条中

应当按照第二章投标人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确联合体各方承

担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的中小

企业与联合体内其他企业之间是否存在直接控股、管理关系。

4.政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人接受大中型企业与小微企业组

成联合体形式投标，且联合体中的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格

分优惠政策的，联合体协议书第4条中可以参照第二章投标人须知附录三“政府采购工程适合

小微企业承担的工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金

额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的小微企业与联合体内其他企业是否存在直接

控股、管理关系。

（一）投标人基本情况

1-1投标人基本情况表

备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、企业主要负责人的安全生产考

附：

核合格证等材料的扫描件。

2.投标人应当如实披露相关关联单位的情况，没有相关关联单位的明确填“无”。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

（一）投标人基本情况

1-1投标人基本情况表

投标人名称河南大河水利工程有限公司

注册地址河南省·郑州市·金水区，邮政编码450000

1853998

联系人梁萌萌电话

8120

联系方式

www.hnd

传真0371-65686571网址

hsl.com

组织结构有限责任公司

高级工程，0371-65

法定代表人姓名王存技术职称，电话

师，686571

高级工程，0371-65

技术负责人姓名赵鹏涛技术职称，电话

师，686575

成立时间2003-04-22员工总人数:595人

施工总承包·水利水

注册建造

企业资质等级电工程·水利水电工，202人

师

程二级

91410108749227813高级职称

营业执照号，23人

R人员

其中中级职称

注册资金4000.00（万元），116人

人员

基本账户中国光大银行郑州东，初级职称

120人

开户银行风支行，人员

基本账户

77250188000020328技工134人

账号

许可项目：建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)；

地质灾害治理工程施工；河道采砂；河道萨浚施工专业作业；施

工专业作业；建筑劳务分包；公路工程监理；建设工程监理(依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

经营范围营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：园林绿

化工程施工；防洪除涝设施管理；水污染治理；水文服务；水利

相关咨询服务；市政设施管理；土石方工程施工；消防技术服

务；土地整治服务；装卸搬运(除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动)

单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：

无

与本单位存在控股与被控股关系的单位：

关联单位

无

与本单位存在管理与被管理关系的单位：

无

备注

备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、企业主要负责人的安全生产考

核合格证等材料的扫描件。

2.投标人应当如实披露相关关联单位的情况，没有相关关联单位的明确填“无”。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

附：

（一）投标人基本情况

1-1投标人基本情况表

投标人名称河南大河水利工程有限公司

注册地址河南省·郑州市·金水区，邮政编码450000

1853998

联系人梁萌萌电话

8120

联系方式

www.hnd

传真0371-65686571网址

hsl.com

组织结构有限责任公司

高级工程，0371-65

法定代表人姓名王存技术职称，电话

师，686571

高级工程，0371-65

技术负责人姓名赵鹏涛技术职称，电话

师，686575

成立时间2003-04-22员工总人数:595人

施工总承包·水利水

注册建造

企业资质等级电工程·水利水电工，202人

师

程二级

91410108749227813高级职称

营业执照号，23人

R人员

其中中级职称

注册资金4000.00（万元），116人

人员

基本账户中国光大银行郑州东，初级职称

120人

开户银行风支行，人员

基本账户

77250188000020328技工134人

账号

许可项目：建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)；

地质灾害治理工程施工；河道采砂；河道萨浚施工专业作业；施

工专业作业；建筑劳务分包；公路工程监理；建设工程监理(依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

经营范围营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：园林绿

化工程施工；防洪除涝设施管理；水污染治理；水文服务；水利

相关咨询服务；市政设施管理；土石方工程施工；消防技术服

务；土地整治服务；装卸搬运(除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动)

单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：

无

与本单位存在控股与被控股关系的单位：

关联单位

无

与本单位存在管理与被管理关系的单位：

无

备注

备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、企业主要负责人的安全生产考

核合格证等材料的扫描件。

2.投标人应当如实披露相关关联单位的情况，没有相关关联单位的明确填“无”。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

附：

（二）投标人信用信誉情况

2-1企业信誉声明

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种

情形：

1.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

2.被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上有关行政主管部门暂停或取

消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；

3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信

企业名单；

5.被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息

公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；

6.近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理被人民法院判决为行贿罪；

7.法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（18）目规定的其他情形。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

2026年03月05日

备注：1.投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.1项的要求，在此对其信誉情况做出声明。

如上格式文件所示。如联合体投标，联合体各成员单位均应按要求填写本表。

2.近3年是指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2020年10月1日，则近

3年是指2017年10月1日至2020年9月30日。

3.招标人和评标委员会在评标过程中，应对各投标人（包括联合体各成员单位）的严重违法

失信企业、失信被执行人、行贿罪等情况进行查询，并将查询结果“截图”附在评标报告中。

没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企

业名单查询截图

没有被最高人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网

（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单查询截图

近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为的声明

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我单位、法定代表人王存（姓名）、拟委任的项

目经理董方（姓名）、技术负责人王志丹（姓名）在近三年内（2023年03月06日至2026年03

月05日）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：，（签字）

2026年03月05日

备注：1.近3年是指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2014年2月1日，则近3年是

指2011年2月1日至2014年1月31日。

2.联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。

中国裁判文书网查询截图

投标人在湖北省公共资源电子服务系统一信用信息平台(http://www.hbcxpt.cn)中未被

列入‘重点监管对象’查询截图

投标人在中国政府采购网中未被列入‘政府采购严重违法失信行为记录名单’查询截图

2-2水利市场信用、安全生产标准化、获得奖励等情况

1.水利市场信用情况

备注：相关信用信誉的证明以获得证书进行认定，如为非证书形式体现的则提供相关证明文件。

2.安全生产标准化情况

备注：本表后附水利安全生产标准化等级证书的扫描件。

3.获得奖励情况

备注：1.近两年或近三年获得的奖励从投标截止日往前推算，以获奖证书或称号发出日期为准；

2.投标人施工的水利工程获得奖励的，或取得水利部颁发的新工法，或获得省级及以上人民政

府颁发的科学进步奖的，均按以上顺序用此表填写，并在本表后附获奖证书等证明材料扫描件。

（1）国家级工法

（2）省优质工程

五、分包意向协议书

甲方：/（投标人名称）

乙方：/（接受分包合同企业名称）

乙方：/（接受分包合同企业名称）

…

鉴于甲方参加/（招标人名称）（以下简称招标人或发包人）/（项目名

称）/（标段名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称

合同）。在遵守《建筑法》《招标投标法》及其相关的法律法规规章的前提下，经甲乙双方友好协商订

立如下分包意向协议：

1．在本工程的投标阶段，甲方负责本工程投标文件编制活动，并处理与投标和中标有关的一切事

务。中标后，甲方负责合同订立和合同实施、组织和协调工作。

2.乙方按照甲方的要求提供分包工作投标所需的相关资料，包括但不限于资质、资格、分包工作

报价、技术文件、经营状况等资料，并对所提供资料的真实性负责。甲方为此提供便利条件，未经乙

方同意，甲方不得擅自降低乙方提供的分包工作报价。

3.甲方承诺中标后，就本协议约定的分包工作以分包合同的形式交由乙方承担；乙方承诺按照分

包合同的约定履行责任和义务并对甲方负责。甲方和乙方就分包工作对招标人（发包人）承担连带责

任。

4.甲方拟分包给乙方的工作、分包合同金额、分包合同金额占比如下：

5．本协议中接受分包合同的中小（小微）企业（乙方）与分包企业（甲方）之间不存在直接控股、

管理关系。

6.中标后，本协议是合同的组成部分，对甲乙双方有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式/份，甲方和乙方各执一份。

甲方：/（盖单位章）乙方：/（盖单位章）

法定代表人或其委托人：/（签字）法定代表人或其委托人：/（签字）

乙方：/（盖单位章）

法定代表人或其委托人：/（签字）

日期:/年/月/日

备注：1.本分包意向协议书适用于政府采购工程，可以分开签署。协议书由委托代理人签字的，应附

法定代表人签字的授权委托书。

2.政府采购工程投标人未采用向中小（小微）企业分包的形式参加投标的，投标文件中不需分

包意向协议书，也无须盖单位章和签字。

3.政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大企业向中小企业分包的

形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到一定比例的，分包意向协议书应当按

照第二章投标人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确接受分包的中小

企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分

包的中小企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。

4.政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人允许大中型企业以向一家或

者多家小微企业分包的形式参加投标，且接受分包的小微企业承担的部分达到一定比例可享

受价格扣除或增加价格分优惠政策的，分包意向协议书应当明确接受分包的小微企业承担的

合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的小微企

业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。

5.分包意向协议书后附接受分包的中小（小微）企业，能够承担分包工作所需的有效的营业执

照、企业资质证书（如需）、安全生产许可证（如需）、项目负责人资格证件的扫描件。

（一）投标人基本情况

1-1投标人基本情况表

附：

（一）投标人基本情况

1-1投标人基本情况表

投标人名称宜昌市东风水利水电工程建设有限公司

注册地址湖北省·宜昌市·夷陵区，邮政编码443100

1517172

联系人李院平电话

4041

联系方式，http://

传真0717-7853464，网址hello-c

c.cn/

组织结构有限责任公司（自然人投资或控股）

0717-78

法定代表人姓名周付坤技术职称工程师电话

53464

正高级工，0717-78

技术负责人姓名陈卢伟技术职称，电话

程师，53464

成立时间2003-06-18员工总人数:112人

施工总承包·水利水

注册建造

企业资质等级电工程·水利水电工，24人

师

程二级

91420506182712518高级职称

营业执照号，5人

X人员

其中中级职称

注册资金2626.00（万元），43人

人员

基本账户交通银行宜昌红星支，初级职称

10人

开户银行行，人员

基本账户42507000101800013

技工30人

账号8233

水利水电工程、市政工程、房屋建筑工程施工;装饰装修工程、环

经营范围保工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动)

单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：

无

与本单位存在控股与被控股关系的单位：

关联单位

无

与本单位存在管理与被管理关系的单位：

无

备注无

备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、企业主要负责人的安全生产考

核合格证等材料的扫描件。

2.投标人应当如实披露相关关联单位的情况，没有相关关联单位的明确填“无”。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

附：

（二）投标人信用信誉情况

2-1企业信誉声明

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形：

1.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

2.被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上有关行政主管部门暂停或取消投

标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；

3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企

业名单；

5.被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网

（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；

6.近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理被人民法院判决为行贿罪；

7.法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（18）目规定的其他情形。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

备注：1.投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.1项的要求，在此对其信誉情况做出声明。如上格式

文件所示。如联合体投标，联合体各成员单位均应按要求填写本表。

2.近3年是指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2020年10月1日，则近3年是指2017

年10月1日至2020年9月30日。

3.招标人和评标委员会在评标过程中，应对各投标人（包括联合体各成员单位）的严重违法失信企业、

失信被执行人、行贿罪等情况进行查询，并将查询结果“截图”附在评标报告中。

1、国家企业信用信息公示系统

2、信用中国

3、中国执行信息公开网

4、无行贿犯罪行为的声明

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我单位、法定代表人周付坤（姓名）、拟任的项目经

理范金鹏（姓名）、技术负责人彭红霞（姓名）在近三年内（2023年3月6日至2026年3月5日）不曾有

人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：宜昌市东风水利水电工程建设有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签章）

2026年3月5日

2-2水利市场信用、安全生产标准化、获得奖励等情况

1.水利市场信用情况

备注：相关信用信誉的证明以获得证书进行认定，如为非证书形式体现的则提供相关证明文件。

2.安全生产标准化情况

备注：本表后附水利安全生产标准化等级证书的扫描件。

3.获得奖励情况

备注：1.近三年获得的奖励从投标截止日往前推算，以获奖证书或称号发出日期为准；

2.投标人施工的水利工程获得奖励的，或取得中国水利工程协会颁发的新工法，或获得省级及以上

人民政府颁发的科学技术进步奖的，均按以上顺序用此表填写，并在本表后附获奖证书等证明材料

扫描件。

（1）湖北省水利优质工程（江汉杯）

（2）多功能灌溉试验站蒸渗测坑精细化施工工法

2-3管理体系认证情况

备注：本表后附管理体系认证证书扫描件。

2-4近3年发生的诉讼和仲裁情况表

备注：1.近三年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行施工承包合同有关的案件，

不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等

有关法律文书的扫描件。

2.近三年从投标截止日往前推算，以仲裁裁决或判决书时间为准。

3.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”，并对所填报的内容真实性负责

（三）投标人财务状况

3-1近三年财务状况表

备注：1.本表后应附近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量

表、利润表和财务情况说明书的扫描件。

投标截止日如在6月30日以前，则近三年是指上上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2018

年5月30日，近三年是指2014年度、2015年度、2016年度。

投标截止日如在6月30日以后，则近三年是指上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2018年

7月1日，近三年是指2015年度、2016年度、2017年度。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为

准。

2022年

四、联合体协议书

/（所有成员单位名称）自愿组成/（联合体名称）联合体，共同参加/（项目

名称）/（标段名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1./（某成员单位名称）为/（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合

体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组

织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：/。按照上述分工，联合体成员单位

各自所承担的合同工作量比例如下：/，。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式/份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：，/，（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：/，（签字）

成员一名称：，/，（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：/，（签字）

……

/年/月/日

备注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2.招标文件接受联合体投标，且投标人采用联合体投标的，投标文件应按招标文件要求及联合

体协议书分工提供相应的评审资料；未采用联合体投标的，投标文件不需要提供联合体协议

书，也无须盖单位章和签字。

3.政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大型企业与中小微企业组

成联合体形式投标，且联合体中的中小企业承担的部分达到一定比例的，联合体协议书第4

条中应当按照第二章投标人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确联合

体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成

联合体的中小企业与联合体内其他企业之间是否存在直接控股、管理关系。

4.政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人接受大中型企业与小微企业

组成联合体形式投标，且联合体中的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增

加价格分优惠政策的，联合体协议书第4条中可以参照第二章投标人须知附录三“政府采购

工程适合小微企业承担的工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同

金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的小微企业与联合体内其他

企业是否存在直接控股、管理关系。

十一、投标人认为需提供的其他材料

1、企业证书部分

营业执照

资质证书

安全生产许可证

基本存款账户信息

安全生产考核合格A证书和相关证明

省级守合同重信用证书

高新技术企业证书

公司组织结构

投入设备情况表及设备租赁合同

在《湖北省水利建设市场主体信用信息平台》信息登记的证明

2、相关承诺书

信誉要求声明

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方拟参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神

农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。现就有关事宜

声明如下：

①没有被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上水利

（或住建、公共资源交易监督）行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该

区域建设市场且处于有效期内）；

②没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

③没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

④在最近三年内没有发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处

罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

⑤没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.

gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；

⑥没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或

中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；

⑦在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目经理没有行贿犯罪行

为。

本声明相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，

对我方具有合同约束力。

特此声明！

投标人：湖北路源水利水电建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方拟参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神

农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。现就有关事宜

承诺如下：

（1）投标人没有被县级及以上行政管理部门暂停或取消投标资格或有其他

违规违法行为被处罚的且处于有效期内或公示期内；招标人在评审阶段、公示阶

段、合同签订阶段、实施阶段若发现中标候选人有上述行为的现象，取消其投标

资格或中标资格，并上报行业主管部门和招投标监管部门并给予处罚，一切后果

由投标人自负；

（2）投标单位应按要求如实提供真实有效的投标证明材料。在评审阶段、

公示阶段、合同签订阶段若发现中标候选人有弄虚作假（如投标文件中提供的业

绩、造价、开竣工时间、合同签订时间等，人员证件、财务审计报告中各项数据、

企业资质、奖项等）、骗取中标资格的现象，将取消其投标资格或中标资格，招

标人将上报行业主管部门和招投标监管部门并给予处罚，一切后果由投标人自

负；

（3）项目经理中途不能变更，项目业主不定期检查到岗到位情况，一经发

现按借用挂靠资质处理，录入信用平台不良行为并按合同要求进行处罚，一切后

果由投标人自负；

（4）保证中标后项目拟派所有管理班子和技术负责人，持证上岗，实行上

岗刷脸考勤制度，每月考勤不低于21.75天在岗，若达不到所规定的驻工地时间

将视为不按合同约定履行责任和义务，招标人将作为不良行为报行政主管部门录

入信用信息平台，并按相关规定给予处罚，一切后果由投标人自负。

（5）投标企业须承诺本企业在本项目投标中没有出借资质，串通投标，弄

虚作假等违法行为。

（6）已对本项目的工期、质量目标做出实质性的承诺。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，

对我方具有合同约束力。

特此承诺！

投标人：湖北路源水利水电建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方拟参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神

农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。现就有关事宜

承诺如下：

我公司在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，

对我方具有合同约束力。

特此承诺！

投标人：湖北路源水利水电建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

未担任其他在施建设工程项目的项目经理的承诺书

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方拟参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神

农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。现就有关事宜

承诺如下：

我方拟派往本项目的项目经理方潘潘、鄂1422019202002709目前未担任其

他在施建设工程项目的项目经理。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，

对我方具有合同约束力。

特此承诺！

投标人：湖北路源水利水电建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

信誉要求承诺

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方拟参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神

农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。现就有关事宜

承诺如下：

1.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

2.没有被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上有

关行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期

内；

3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.

gov.cn）列入严重违法失信企业名单；

5.没有被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国执行

信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；

6.近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理没有被人民法院判决为行

贿罪；

7.不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（18）目规定的不得存在其

他情形。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，

对我方具有合同约束力。

特此承诺！

投标人：湖北路源水利水电建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

投标人不得存在情形的承诺

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方拟参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神

农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。现就有关事宜

承诺如下：

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的；

（3）与本标段的其他投标人为同一单位负责人；

（4）本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务，但设计施工总承包的除外；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段提供招标代理服务；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；

（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上有

关行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期

内）

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.g

ov.cn）列入严重违法失信企业名单；

（16）被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国执行

信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；

（17）近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理被人民法院判决为行

贿罪；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，

对我方具有合同约束力。

特此承诺！

投标人：湖北路源水利水电建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

项目管理机构承诺

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方拟参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神

农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。现就有关事宜

承诺如下：

1.项目管理机构主要人员不相互兼职。

2.均在投标单位注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位是投标单位。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，

对我方具有合同约束力。

特此承诺！

投标人：湖北路源水利水电建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

投标人不得存在的其他情形的承诺

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方拟参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神

农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。现就有关事宜

承诺如下：

1、不存在串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的；

2、不存在不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，

对我方具有合同约束力。

特此承诺！

投标人：湖北路源水利水电建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、权利义务的承

诺

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方拟参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神

农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。现就有关事宜

承诺如下：

1、工期：180日历天；

2、投标有效期：自投标截止时间起90日内有效；

3、质量要求：符合国家现行水利工程质量验收规范和标准合格及以上标准；

缺陷责任期：工程竣工验收合格之日起24个月。安全生产目标：按照《中华人

民共和国安全生产法》及国家、湖北省现行相关法规，达到合格标准；

4、安全目标：达到《水利工程建设安全生产管理规定》的标准，无重大安

全事故。

5、技术标准和要求：符合第七章“技术标准和要求”的规定；

6、投标范围：符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定；

7、权利义务：相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”规定的权利

义务。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，

对我方具有合同约束力。

特此承诺！

投标人：湖北路源水利水电建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

拟投入主要施工设备要求承诺

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方拟参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神

农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。现就有关事宜

承诺如下：

我方拟投入机械设备满足本项目的施工要求。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，

对我方具有合同约束力。

特此承诺！

投标人：湖北路源水利水电建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

工程质量承诺

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方拟参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神

农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。现就有关事宜

承诺如下：

1、承诺创建优质工程。

2、完善的管理措施：

（1）积极采用新技术、新材料、新工艺，提高施工质量和效率。

（2）合理调配人力资源，提高施工效率，缩短施工周期。

（3）加强质量意识，严格执行质量标准，确保工程质量达到优良等级。

（4）加强施工现场管理，确保施工现场安全、文明、有序。

（5）严格控制施工过程中的环境污染，实现绿色施工。

（6）对在创优工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。

（7）对项目创优工作进行考核，确保创优目标的实现。

（8）优先保障创优项目的资源配置，提高创优项目的成功率。

本承诺相对独立，一旦我方中标，本承诺无条件构成合同文件的组成部分，

对我方具有合同约束力。

以上承诺若达不到要求，我方接受相应违约处罚0.5万元/次，且不得低于

招标文件专用合同条款的要求。

特此承诺！

投标人：湖北路源水利水电建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

施工过程中保障施工人员权益的承诺

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方拟参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神

农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。现就有关事宜

承诺如下：

承诺施工过程中保障施工人员权益（包括但不限于为施工人员办理相关保

险、不拖欠施工人员工资、保障施工人员福利等）。

以上承诺若达不到要求，我方接受相应违约处罚0.5万元/次，且不得低于

招标文件专用合同条款的要求。

特此承诺！

投标人：湖北路源水利水电建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

施工过程中保证驻工地承诺

神农架林区水利和湖泊局（招标人名称）：

我方拟参加神农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（项目名称）神

农架林区红坪镇高坪村铜铃河山洪沟治理工程（标段名称）投标。现就有关事宜

承诺如下：

承诺施工过程中保证项目经理和技术负责人月驻工地时间不少于22天、不

随意更换项目经理和技术负责人。

其驻场时间每少1天，我方愿意向发包人按500元/日•人支付违约金；如

若未经发包人同意擅自更换的，我方愿意向发包人按0.5万元/人•次支付违约

金。

特此承诺！

投标人：湖北路源水利水电建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年3月5日

（一）项目管理机构主要人员表